【简介】感谢网友“4861”参与投稿，这里小编给大家分享一些，方便大家学习。
工程施工合同优秀范本
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好配合与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。
第一条总则
【第1句】：1工程名称：
【第1句】：2工程地点：
【第1句】：3工程施工范围及内容：
【第1句】：4工程造价：
本合同规定乙方以包工包料方式承包。
第二条施工期限及停工
【第2句】：1本合同全部工程项目于 20xx年 9 月14 日开工，于20xx 年12月31日竣工。
【第2句】：2在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限。
【第2句】：【第2句】：1因人力不可抗拒的'自然灾害被迫停工者;
【第2句】：【第2句】：2因甲方工程计划调整需停工者;
【第2句】：【第2句】：3因材料采购困难被迫停工者。
第三条工程占地及物资供应
【第3句】：1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。
【第3句】：2水泥由乙方在县内采购合格产品。
【第3句】：3爆破材料原则上由乙方采购，如有困难，甲方可协助办理有关手续。
第四条 工程质量要求及设计变更
【第4句】：1乙方在组织施工过程中，必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。
【第4句】：2各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工，不得降低标准。
【第4句】：3建筑材料质量要求：本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求，不准使用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。
【第4句】：【第3句】：1砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂)，含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。
【第4句】：【第3句】：2砼质量要求：砼标号必须达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。
【第4句】：4允许偏差
【第4句】：【第4句】：1砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。
【第4句】：【第4句】：2若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等浪费，均由乙方自行负责。
第五条工程的支付
【第5句】：1工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。
【第5句】：2乙方不得拖欠民工工资。
第六条工程竣工验收、结算和保修
【第6句】：1工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。
【第6句】：2工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。
第七条工伤事故
乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一，严格操作规程，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，乙方自行负责。
第八条违约责任
【第8句】：1工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天开始，每天罚款工程结算款价的5%。
【第8句】：2按本合同规定，乙方若违约，甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之，乙方有权要求甲方给予赔偿。
第九条合同份数及有效期
【第9句】：1本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。
【第9句】：2本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十条附则
【第10句】：1本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
【第10句】：3本合同所有附件，与本合同具有同等效力。
发包单位(甲方)：(签章)
法人委托代表：(签 名)
工程项目负责人：(签名)
承包单位(乙方)：(盖公章)
法人委托代表：(签 名)
工程项目负责人：(签 名)
20xx年 9月15日订立
简易工程施工合同优秀范本
施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于简易工程施工合同优秀范本的内容，欢迎阅读！
简易工程施工合同优秀范本1
合同编号：
发包方：________________
承包方：________________
签约时间：
签约地点：
为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
【第1句】：工程名称：____________
【第2句】：建筑面积(工程形式)：____________
【第3句】：施工地点：________________
【第4句】：工期：【第1句】：开工：____年__月__日；【第2句】：竣工：____年__月__日；【第3句】：合同工期总共历时____天。
【第5句】：承包形式：________
【第6句】：工程质量标准：________
【第7句】：工程价款：共计人民币元。
【第8句】：付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
【第9句】：质保期：____年。
【第10句】：双方的责任义务
【第1句】：发包方的.责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
【第2句】：承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工；
②如期完成施工任务；
③接受发包方的技术指导和质量标准要求；
④负责发包方提供料物及设备的保护；
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；
【第11句】：其他
【第1句】：本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
【第2句】：本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
【第3句】：合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方： 承包方：
委托代理人： 委托代理人：
年月日 年月日
简易工程施工合同优秀范本2
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
【第1句】：工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
【第2句】：工程地点：麻城宋埠
【第3句】：承包方式：包工、包机械、包安全
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
【第1句】：乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
【第3句】：工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
【第4句】：费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
【第1句】：甲方需把料运至安装现场。
【第2句】：乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
【第3句】：乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
【第4句】：乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
【第5句】：乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
【第1句】：如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
【第2句】：协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
水塔工程施工合同优秀范本
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议：
【第1句】：工程概况：
【第1句】：工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。
【第2句】：工程地点：。
【第3句】：砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高 ，水箱内直径为，水箱容量为 。
【第4句】：工程用水、电：水电费由乙方自负。
【第2句】：技术与质量：
【第1句】：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。
【第2句】：乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故 甲方不负任何责任，所造成的`一切事故后果由乙方自己承担。
【第3句】：施工工期：
本合同日历工期为天，201 年 月 日至201 年 月 日。
【第4句】：工程造价：
水塔共计：（元）。
【第5句】：合同价款支付方法：
【第1句】：乙方先行垫资施工，待工程完工后甲方一次性支付给乙方。
【第6句】：质量保修：
保修期为三年。
【第7句】：违约责任
【第1句】：乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要 求，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
【第2句】：如甲乙双方那方违约，处以合同价款的30%作为违约金。如发 生质量、纠纷问题时，双方协商解决，解决不了可交当地法院解决。
【第8句】：附则：
【第1句】：本合同一式三份，双方各执一份，存档一份，
【第2句】：合同经双方盖章，签字后生效。
甲方代表（签字）：
乙方代表(签字)：
年 月 日
工程建设工程施工合同范本
发包人（全称）：
─────────────────
承包人（全称）：
─────────────────
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
【第1句】：工程概况
工程名称：
────────────────────
工程地点：
────────────────────
工程内容：
────────────────────
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
──────────────
资金来源：
────────────────────
【第2句】：工程承包范围
承包范围：
────────────────────
【第3句】：合同工期：
开工日期：
───────────
竣工日期：
───────────
合同工期总日历天数 天
─────
【第4句】：质量标准
工程质量标准：
──────────────────
【第5句】：合同价款
金额（大写）： 元（人民币）
─────────
￥： 元
─────────
【第6句】：组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本合同专用条款
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件、相关文档
７、图纸
８、工程量清单
９、工程报价单或预算书
双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
【第7句】：本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
【第8句】：承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
【第9句】：发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
